Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор подряда на монтаж дверей на стройке юр лица с юридическим лицом

Договор подряда на монтаж дверей на стройке юр лица с юридическим лицом

Договор подряда на установку дверей

ДОГОВОР ПОДРЯДАна установку дверей Общество с ограниченной ответственностью «Бета», в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданиюЗаказчика работы по монтажу (установке) револьверной (карусельной) двери(далее по тексту – работы) в нежилом помещении, расположенном по адресу:г. Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр. 2, а Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика.1.2.

Работы производятся в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,.1.4.

Подрядчик выполняет следующие работы: – демонтаж старого дверного блока;– монтаж двери;– вынос и уборку мусора;– …1.5. Подрядчик не выполняет следующие работы:– заделку полов;– малярно-штукатурные работы;– монтаж телефонных и электрических проводов;– …1.6. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их в порядке, установленном настоящим Договором.2.

Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их в порядке, установленном настоящим Договором.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 500 000 (Пятьсот тысяч)руб.

без НДС.2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение двух дней .2.3.

Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п.

2.1 настоящего Договора, осуществляется путем Подрядчика.2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п.

2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.3.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:– начало работ: 10 марта 2015 года;– окончание работ: 13 марта2015 года.3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ в соответствии с п.

На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ в соответствии с п.

7.2 настоящего Договора.4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН4.1. Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с технической документацией на помещение, в котором будут производиться работы, и сдать результат выполненных работ Заказчику.4.1.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательстваи настоящего Договора, в том числе:–технических регламентов, норм, правил и стандартов, требованиями технической документации;– обязательными требованиями по безопасному ведению работ;– обязательными требованиями по охране окружающей среды, пожарной безопасности, непревышению допустимого уровня шума при выполнении работ;– поддержанию и соблюдению в месте производства работ санитарных норм.4.1.3.

Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.4.1.4.

Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.4.1.5. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;– иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ.4.1.6. Осуществлять уборку рабочих мест, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения работ.4.1.7.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.4.1.8. Представить Заказчику после завершения работ.4.1.9.

При сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.4.2. Подрядчик вправе:4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.4.2.2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.4.2.3.

Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.4.3. Заказчик обязан:4.3.1. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.4.3.2. Предоставлять Подрядчику по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.4.3.3.

В случае отступлений от задания Заказчика при выполнении работы, ухудшающих ее результат, немедленно сообщить об этом Подрядчику.4.3.4. Предоставить материалы, оборудование, конструкции и изделия надлежащего качества, не обремененные правами третьих лиц по отношению к Заказчику и Подрядчику, имеющие сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов Российской Федерации (в т. ч. сертификаты соответствия пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики).4.3.5.

Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих к месту выполнения работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, необходимых для выполнения работ, и подачу их к местам выполнения работ, а также контроль качества материалов, оборудования, изделий, конструкций.4.4.

Заказчик вправе:4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.4.4.2. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.4.4.3.

Требовать от Подрядчика расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.4.4.5.

Требовать от Подрядчика расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.4.4.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.5.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ5.1.

Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора, устноуведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.5.2.

Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срокне позднеедвух дней с момента получения устного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.5.3.

Заказчик в течение трех дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.5.4.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК6.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.6.2.

Гарантийный срок на результат выполненных работ при нормальной эксплуатации устанавливается с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.6.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА7.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.7.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере 0,3 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.7.4.

Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.7.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи материалов, оборудования, конструкций и изделий до подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.7.6.

Подрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, конструкций и изделий, а также за предоставление материалов, оборудования, конструкций и изделий, обремененных правами третьих лиц.7.7.Заказчик, принявший работы без проверки, лишается право ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).7.8.

Подрядчик не несет ответственности за обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность облицовки стен, неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.7.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.7.10.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.9 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.7.11.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.

7.9 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.7.12. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.9 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более одной недели, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.8.

7.9 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более одной недели, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим отражения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.8.2.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.9.4.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик:Общество с ограниченной ответственностью «Бета»Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56ИНН/КПП 7736046991/775001001Р/с 30232810200000000003 в АКБ «Траст»К/с 30101810600000000957БИК 044525957Тел.: 8 (495) 123 45 67Факс: 8 (495) 123 45 67e-mail: с ограниченной ответственностью «Гамма»Юридический и фактический адрес:127083, г.

Москва, ул. Мишина, д. 56ИНН/КПП 7708345896/770803001Р/с 40702810938170107084 в АКБ «Резерв»БИК 044585224Тел.: 8 (495) 674 81 95Факс: 8 (495) 674 81 96e-mail: Подписи Сторон: Заказчик:Подрядчик:Генеральный директор__________А.И.

ПетровГенеральный директор__________К.В.

Уваров М.П.

Договор на установку дверей образец

Ремонт дверей – один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются. Заказчик и исполнитель (подрядчик) заключают договор на установку дверей, и затем уже начинаются работа по изготовлению и/или монтажу дверей.

Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных. Это означает, что заключая такой договор на установку межкомнатных дверей, сторонам обязательно следует определиться с тем, какие именно работы должны быть проведены, и какой срок их проведения, в противном случае договор будет являться незаключенным (ст.

432 ГК РФ). При этом, если стороны по какой-то причине не определили в соглашении стоимость работ, это не будет являться препятствием для признания факта незаключенности сделки, но в этом случае чрезвычайно высока вероятность судебного спора.

Однако указание в соглашении положений, составляющих один только предмет договора, также неоправданно, следует обратить внимание на иные нюансы, регулирующие отношения сторон и оказывающие существенное влияние на степень их удовлетворенности сложившимися правоотношениями.

Для подряда специфично, например, привлечение субподрядчиков к осуществлению работ, если не указано иное, подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков, что для заказчика, желающего установить дверь к себе в жилище, может быть нежелательно. У всякого предприятия, начинающего заниматься изготовлением или установкой, возникает необходимость надлежащего юридического обеспечения бизнеса. Требуется подготовить образец договора на установку дверей, который будет в дальнейшем использоваться для оформления отношений с заказчиками.

Конечно, наверняка заготовку для текста можно найти и в Интернете. Договор на установку двери металлической, не отличающийся существенно от предыдущего варианта, вполне может быть составлен и с помощью юристов, которые также захотят получить оплату за свою работу.

Однако существует и более практичная альтернатива, а именно использование нашего сервиса, где представлено множество интерактивных шаблонов договоров на самые разные случаи жизни.

Среди прочего, здесь же можно подготовить договор на установку двери, скачать его. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Договор на установку дверей (межкомнатных, металлических): образец

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.

Услуги строительства или ремонта требуются многим из нас. Даже если вы не нанимали когда-либо работников для строительства бани на своем дачном участке, наверняка вы заказывали установку пластиковых окон или дверей или приглашали работников для укладки кафеля в ванной.

За работы приходится выкладывать немалые деньги, стройматериалы тоже обходятся недешево. Итак, предметом договора подряда может быть только вещь или свойство этой вещи:

  1. другой результат, имеющий овеществленность (например, разработанная документация).
  2. вновь созданный материальный предмет (например, изготовленный стол);
  3. новое свойство уже готовой вещи (например, усовершенствованный или отремонтированный прибор);

Оплата штрафных санкций производится в течение ________ банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.

Найденые документы по теме &laquoдоговор подряда образец»

  • Типовой договор подряда → Договор подряда вариант договор подряда (далее заказчик) в лице директора , действующего на основании , с одной стороны и гр-н(ка) (ф.и.о.) (далее — исп.
  • Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство особые условия к договору подряда на капстроительство к договору № от «»20г. подряда на капитальное строительство (расширение, реконструкцию, техни.
  • Договор строительства, строительного подряда договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполн.
  • Договор строительства, строительного подряда → Препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору подряда на капстроительство препроводительное письмо к договору, подписанному с протоколом разногласий бланк или угло.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Образец. Претензия по договору подряда .оводителя) исх. n «» г. претензия на основании заключённого между нами договора подряда № от «»20 г. вы приняли на себя обязательство оказать услуги по выполнение работ, в объёме и порядке, пред.
  • Типовой договор подряда согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее рез.
  • Договор арендного подряда, контрактации
  • Договор строительства, строительного подряда → Дополнительное соглашение к договору подряда дополнительное соглашение № к договору подряда № от 20 г. г. «» 20 г. , в лице , действующ на основании , именуем в дальнейшем &laquo.
  • Типовой договор подряда → Приемо-сдаточный акт по договору подряда приемо-сдаточный акт г. «»20г. во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного «»20г., подрядчик сдает, а заказчик в лице (должность, ф.и.о.) принимает следу.
  • Типовой договор подряда → Договор подряда (5) договор подряда г. «» 20г. (наименование организации) в лице (ф.и.о., должность), действующего на основании устава и.
  • Договор бытового подряда
  • Договор строительства, строительного подряда → Протокол разногласий по особым условиям к договору подряда протокол разногласий по особым условиям к договору подряда протокол разногласий по особым условиям к договору подряда на строи- тельство (наимено- вание объекта строит.
  • Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда по строительству договор подряда по строительству г. «»200г. предприятие , именуемое в дальнейшем заказчик в лице , действующего на основании ус.
  • Договор подряда проектных и изыскательных работ
  • Договор строительства, строительного подряда → Особые условия к договору подряда на капитальное строительство особые условия к договору № от «»200г. подряда на капитальное строительство (расширение, техническое перевооружение, ре- конструкцию зданий и сооружен.

10.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.10.2.

Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:

  1. аннулирования лицензии на строительную деятельность, издание других актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  2. нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренному проектом, строительными нормами и правилами;
  3. в случае несвоевременного предупреждения Заказчика о необходимости превышения цены работ, указанной в Приложениях (Сметах).
  4. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ при условии, если срок их окончания, установленный в Календарном плане, увеличивается более чем на календарных дней;

10.3.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

  1. при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации.
  2. при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;

10.4. При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора.10.5.

Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Как оформить договор подряда с физическим лицом в 2020 году

Подрядное соглашение учреждения с физлицом сегодня на практике приобрел широкое распространение. В этом варианте Заказчиком выступает фирма, а стороной Подрядчика – физлицо. Соглашение заполняется в письменной форме.Подрядный контракт с физлицом заключается, когда фирме потребуется заказать разовую работу или услугу.

При этом, оформляя подобный контракт, надо быть внимательным, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой договор. Для этого, при заключении подрядного соглашения в 2020 году, требуется основываться на положениях Гражданского кодекса РФ.Подрядное соглашение с физлицом заполняется в произвольной форме, так как унифицированного шаблона такого документ нет. В то же время, существуют общепринятые правила составления данного документа.Ниже предлагается ориентировочная форма составления такого подрядного контракта на исполнение работ в 2020 году, которую можно скачать в конце статьи.

  • Вначале заполняется название документа «ДОГОВОР ПОДРЯДА».
  • Ниже заполняется место его составления с указанием населенного пункта, и дата подписания.
  • Затем отображается преамбула документа, с отображением реквизитов Заказчика (наименование предприятия, ИНН/КПП, юридический адрес, р/с и к/с) и Ф.И.О. и должность представителя фирмы.

После этого заполняется реквизиты Исполнителя, с отображением Ф.И.О., паспорта, регистрационного адреса.

  • В следующем пункте, после преамбулы заполняется раздел «Предмет договора», где отображается название работ, с подробным их описанием, а также дата начала работ.
  • В разделе сроков сдачи и условий приема сделанной работы, отображается дата, когда работа требуется завершить и каким способом будет осуществлено принятие завершенных работ Заказчиком (по акту и пр.)
  • Далее заполняется раздел, описывающий порядок исполнения работ, где отображаются – кто поставляет материалы, за чей счет и т.

    д.

  • В блоке «Цена и порядок расчетов» излагается стоимость работ, способ оплаты за проделанный объем работ, а также возможные принимаемые меры Подрядчиком, при несоблюдении со стороны Заказчика договорных условий оплаты.
  • Раздел «Заключительные положения» отмечает прочие данные, в том числе:
  • Следующий раздел «Ответственность сторон» отображает штрафные санкции, которые будут наложены при нарушении договора сторонами. При этом, санкции должны быть отображены согласно действующим законодательным нормативам РФ.
  1. Время вступления договора в силу.
  2. Число напечатанных экземпляров.
  • Отпечатанный подрядный договор подписывается обоими участниками. Если заказчик – юр. лицо, то подпись представителя фирмы, подписавшего договор, скрепляется печатью.

    Заверять документ у нотариуса не нужно.

На этом оформление документа завершается и после его заключения Подрядчик должен сразу же приступить к исполнению обязательств.Ниже предлагаются образцы нескольких подрядных контактов.

Цена в 2020 году

При оформлении ДСР участники предполагаемой сделки вначале договариваются о цене соглашения. Для этого подготавливается смета, в которую включается цена стройматериалов, оборудования и услуг. Смета становится неотъемлемым приложением ДСР.Согласно п.

1 ст. 743 ГК РФ исполнитель обязан исполнить задание в соответствии с проектно-сметными документами. Смету, может разрабатывать Заказчик, обращаясь в проектные учреждения, или подрядчик – на основании п.

1 ст. 746 ГК РФ.Заказчику разрешено вносить правки в строительство, однако в рамках 10% от сметы проекта.

При этом, прилагается добавочная смета, согласованная участниками сделки.Стоимость ДСР может быть открытой, с допущением изменений, или твердой, согласно п. 4 ст. 709 ГК РФ. Если в ДСР не отображена цена, а всего лишь ссылка на смету, то это – твердая цена.Цена строительства рассчитывается на основании следующих нормативов:

  1. Индивидуальных – ИСН.
  2. Фирменных – ФСН.
  3. Территориальных – ТСН.
  4. Государственных – ГСН.
  5. Отраслевых – ОСН.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязуется:

  1. обеспечить строительство материалами, в том числе деталями, конструкциями, или оборудованием;
  2. приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика при неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение о дополнительных работах и увеличении сметной стоимости в течение десяти дней;
  3. соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
  4. исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  5. застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества;
  6. осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с Техническим заданием и Сметой;
  7. сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства;

2.2. Подрядчик вправе:

  1. требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.
  2. требовать в соответствии со ст.450 ГК пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила Смету не менее чем на %;

2.3.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+